인테리어 공사도급 계약서

도급인 (주)OO산업개발(이하 "갑"이라 한다)와 수급인 (주)OO인테리어(이하 "을"이라 한다)는 OO대학 OO도서관 인테리어 공사에 대하여 다음과 같이 도급계약을 체결한다.

[공사내역]

1. 공 사 명 : OO대학 OO도서관 인테리어공사

2. 공사장소 : OO도 OO시 OO동 OO대학 OOO

3. 공사기간

(1) 착공일자 : 20OO년 O월 O일

(2) 준공일자 : 20OO년 O월 O일 OO일간

4. 계약금액

(1) 총공사금액 : 일금                 원정(￦             )

(2) 공급  가액 : 일금                 원정(￦             )

(3) 부  가  세 : 일금                 원정(￦             )

5. 대금의 지급

(1) 준공금 : 100%  (공사 완료 후 지급)

(2) 지불방법 : 현금지급

6. 하자담보 책임기간 : 준공검사 후 목적물을 “갑”에서 인수한 날로부터 2년

7. 하자보수 보증금율 : 10%

8. 지체상금율 : 0.1%

[도급계약 일반조건]

제 1 조 【 총  칙 】

도급인 (이하 “갑”이라 한다)과 수급인 (이하 “을”이라 한다)은 대등한 입장에서 서로 협력하여 신의에 따라 성실히 계약을 이행한다.

제 2 조 【 계약보증금 】

“을”은 본 계약의 이행보증을 위하여 계약체결 전까지 총 계약 금액의 10%에 해당하는 금액을 현금 또는 다음 각호의 증서로서 “갑”에게 납부하여야 한다.

1. 건설공제조합의 보증서

2. 보증보험증권

3. 은행 약속어음

제 3 조 【 공사감독원 】

① “갑”은 자신을 대리하여 다음 각호의 사항을 행하는 자 (이하 “공사감독원”이라 한다)를 선임할 수 있다.

1. 시공일반에 대하여 감독하고 입회하는 일

2. 공사의 재료와 시공에 대한 검사 또는 시험에 입회하는 일

3. 공사의 기성부분 검사, 준공검사 또는 공사목적물의 인도에 입회하는 일

4. 기타 공사감독에 관하여 “갑”이 위임하는 일

② “갑”은 제1항의 규정에 의하여 공사감독원을 선임할 때에는 그 사실을 즉시 “을”에게 통지하여야 한다.

③ “을”은 공사감독원의 감독 또는 지시사항이 공사수행에 현저히 부당하다고 인정할 때에는 “갑”에게 그 사유를 명시하여 필요한 조치를 요구할 수 있다.

제 4 조 【 현장대리인 】

① “을”은 착공 전에 현장대리인 임명하여 이를 “갑”에게 통지하여야 한다.

② 현장대리인은 공사현장에 상주하여야 하며, 시공에 관한 일체의 사항에 대하여 “을”을 대리한다.

제 5 조 【 재료의 검사 등 】

① 공사에 사용할 재료 중에서 “갑”이 품목을 지정하여 검사를 요구하는 경우에는 “을”은 사용 전에 “갑”의 검사를 받아야 하며, 설계도서와 상이하거나 품질이 현저히 저하되어 불합격된 재료는 “갑”과 협의하여 다시 검사를 받아야 한다.

② “을”은 재료의 검사에 소요되는 비용을 부담하여야 하며, 검사 또는 재검사 등을 이유로 계약기간의 연장을 요구할 수 없다.

③ 공사에 사용하는 재료 중 조립 또는 시험을 요하는 것은 “갑”의 입회 하에 그 조립 또는 시험을 하여야 한다.

제 6 조 【 안전관리 및 재해보상 】

① “을”은 산업재해를 예방하기 위하여 안전시설의 설치 및 보험의 가입 등 적절한 조치를 하여야 한다.

② 공사현장에서 발생한 산업재해에 대한 책임은 “을”에게 있다.

제 7 조 【 공사기간의 연장 】

“갑”의 책임 있는 사유 또는 천재지변, 불가항력의 사태 등 “을”의 책임이 아닌 사유로 공사수행이 지연되는 경우 “을”은 공사기간의 연장을 “갑”에게 요구할 수 있다.

제 8 조 【 부적합한 공사 】

“갑”은 “을”이 시공한 공사 중 설계도서에 적합하지 아니한 부분이 있을 때에는 이의 시정을 요구할 수 있으며, “을”은 지체 없이 이에 응하여야 한다.

제 9 조 【 기성부분급 】

계약서에 기성부분급에 관하여 명시한 때에는 “을”은 이에 따라 기성부분에 대한 검사를 요청할 수 있으며, 이때 “갑”은 지체 없이 검사를 하여야 한다.

제10조 【 준  공 】

① “을”은 공사를 완성한 때에는 “갑”에게 통지하여야 하며 “갑”은 통지를 받은 후 지체 없이 “을”의 입회 하에 검사를 하여야 한다.

② “을”은 제1항의 검사에 합격하지 못한 때에는 지체 없이 이를 보수 또는 개조하여 다시 검사를 받아야 한다.

③ “을”은 검사의 결과에 가 있을 때에는 재검사를 요구할 수 있으며, “갑”은 이에 응하여야 한다.

제11조 【 대금지급 】

“을”은 “갑”의 준공검사에 합격한 후 즉시 잉여자재, 폐물, 가설물 등을 철거, 반출하는 등 공사현장을 정리하고 공사대금의 지급을 “갑”에게 청구할 수 있다.

제12조 【 하도급 대금의 직접지급 】

“갑”은 다음 각 호의 경우 하도급자에게 하도급대금을 직접 지급할 수 있다.

1. 하도급자가 “을”을 상대로 하여 제조, 수리 또는 시공분에 해당하는 하도급대금의 지급이행을 명하는 확정 판결을 받은 경우

2. “을”의 파산, 부도, 영업정지 또는 면허취소 등의 이유로 “을”이 하도급대금을 지급할 수 없는 명백한 사유가 있다고 인정하는 경우

3. 하도급계약의 이행보증을 요하는 건설공사의 하도급계약 중 “을”이 하도급자에게 하도급대금의 지급을 보증하지 아니한 경우, “갑”이 하도급자의 보호를 위하여 필요하다고 인정하는 경우

제13조 【 이행지체 】

① “을”은 준공기한 내에 공사를 완성하지 아니한 때에는 매 지체일수마다 지체상금율을 계약금액에 곱하여 산출한 금액【 이하 “지체상금”이라 한다 】을 “갑”에게 납부하여야 한다. 단, 천재지변, 기타불가항력 등 “을”의 책임으로 돌릴 수 없는 사유로 지체된 경우는 그러하지 아니하다.

② “갑”은 “을”에게 지급하여야 할 공사대금에서 지체상금을 공제할 수 있다.

제14조 【 하자담보 】

① “을”은 계약서에 정한 하자보수보증금율을 계약금액에 곱하여 산출한 금액 (이하 “하자보수보증금”이라 한다)을 준공검사 후 그 공사의 대가를 지급할 때까지 현금 또는 다음 각 호의 증서로서 “갑”에게 납부하여야 한다.

1. 건설공제조합의 보증서

2. 보증보험증권

3. 은행 약속어음

② “을”은 준공검사를 마친 날로부터 계약서에 정한 하자담보책임기간 중 당해 공사에 발생하는 일체의 하자를 보수하여야 한다. 단, 공사목적물의 인도 후에 천재지변 등 불가항력이나 “을”의 책임이 아닌 사유로 인하여 발생한 것일 때에는 그러하지 아니하다.

③ “을”이 “갑”으로부터 제2항의 규정에 의한 하자보수의 요구를 받고 이에 응하지 아니하는 경우 “갑”은 “을”의 부담으로 직접 하자보수를 행할 수 있다. 이때 발생하는 비용은 하자보수보증금으로 우선 충당하며, 부족액이 있는 경우에는 “을”에게 이를 청구할 수 있다.

④ 제1항의 규정에 의한 하자보수보증금은 하자담보 책임기간이 종료한 후 “을”의 청구에 의하여 반환한다. 단, 제3항의 규정에 의하여 “갑”이 직접 이행한 하자보수비용은 공제한다.

제15조 【 계약해제 등 】

① “갑”의 다음 각 호의 1에 해당하는 경우에는 계약의 전부 또는 일부를 해제 또는 해지 할 수 있다.

1. “을”이 정당한 이유 없이 약정한 착공기일을 경과하고도 공사에 착수하지 아니한 경우

2. “을”이 책임 없는 사유로 인하여 준공기일 내에 공사를 완성할 가능성이 없음이 명백한 경우

3. 기타 “을”이 계약조건 위반으로 인하여 계약의 목적을 달성할 수 없다고 인정되는 경우

② 제1항의 규정에 의한 계약의 해제 또는 해지는 그 이유를 명시하여 “을”에게 통지함으로써 효력이 발생한다.

제16조 【 손해배상 등 】

제14조의 규정에 의하여 계약이 해지된 때에는 “갑”과 “을”은 지체 없이 기성부분의 공사금액을 정산하여야 하며, 계약의 해제 또는 해지로 인하여 “갑”에게 손해가 발생한 때에는 “을”이 배상하여야 한다.

제17조 【 권리의무의 양도 】

이 계약에 의하여 발생하는 권리 또는 의무는 제3자에게 양도하거나 위임할 수 없다. 단, 상대방의 서면승낙이 있을 경우에는 그러하지 아니하다.

제18조【 법령의 준수 】

“갑”과 “을”은 이 공사의 시공 및 계약의 이행에 있어서 건설산업기본법 등 관계법령의 제규정을 준수한다.

제19조【 분쟁의 해결 】

① 계약에 별도로 규정된 것을 제외하고는 계약서에 발생하는 문제에 관한 분쟁은 계약당사자가 쌍방의 합의에 의하여 해결한다.

② 제1항의 합의가 성립되지 못할 때에는 당사자는 건설산업기본법 제69조의 규정에 의하여 설치된 건설분쟁조정위원회에 분쟁의 조정을 신청하고 동 위원회의 조정에 따른다.

제20조 【  특약사항 】

기타 본 계약서에서 정하지 아니한 사항에 대하여는 “갑”과 “을”이 합의하여 별도의 특약을 정할 수 있다.

도급인과 수급인은 본 계약서와 별첨 도급계약 일반조건, 설계도, 시방서 및 산출내역서에 의하여 공사도급계약을 체결하고 그 증거로 본 계약서 및 관련 문서를 2통 작성하여 각각 1통씩 보관한다.

계약일자 : 20OO년  O월  O일

도급인(갑)

회사명 :

대표자 :            (인)

연락처 :

주  소 :

수급인(을)

회사명 :

대표자 :            (인)

연락처 :

주  소 :